Договор процессинга это

Примерная форма договора процессинга (производство нефтепродуктов из давальческого нефтесырья) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор процессинга
(производство нефтепродуктов из давальческого нефтесырья)

г. [ вписать нужное ] [ число, месяц, год ] [ Полное наименование нефтяной компании ], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице [ должность, фамилия, имя, отчество ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], с одной стороны и [ полное наименование нефтеперерабатывающего предприятия ], именуемое в дальнейшем «Переработчик», в лице [ должность, фамилия, имя, отчество ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик передает Переработчику нефтесырье (нефть, газовый конденсат) на переработку для получения нефтепродуктов определенного ассортимента и объема.

1.2. При передаче нефтесырья перехода права собственности на него не происходит, Поставщик остается собственником переданного нефтесырья и готовых нефтепродуктов.

1.3. Доставка нефти до Переработчика осуществляется по транспорту нефти [ наименование ], все взаимоотношения с которым по доставке нефти, а именно: выпуск ресурсной телеграммы, оплата тарифа по транспортировке, выпуск маршрутной телеграммы осуществляет Поставщик.

1.4. Учет количества сданной Поставщиком и принятой Переработчиком нефти производится по показаниям узла учета транспорта нефти [ наименование транспорта нефти ].

1.5. Документом, подтверждающим объем и дату поставки нефти, является Акт приема-сдачи нефти, подписанный представителем транспорта нефти [ вписать нужное ] и Переработчика на узле учета с пометкой: «Давальческая нефть».

2. Распределение рисков между Сторонами

2.1. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения нефтесырья, переданного для переработки.

2.2. Переработчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения готовых нефтепродуктов до их приемки Поставщиком.

2.3. При просрочке передачи или приемки готовой продукции риски, предусмотренные в пункте 2.2 настоящего договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Стоимость услуг по переработке давальческой нефти слагается из затрат по переработке и прибыли (рентабельности).

3.3. Стоимость работ является твердой.

3.4. Поставщик оплачивает выполненные работы по переработке нефтесырья не позднее [ значение ] дней с момента подписания Акта приемки-передачи готовых нефтепродуктов.

3.5. Оплата производится [ указать форму оплаты ].

Примечание. При заключении договора могут быть предусмотрены различные формы оплаты:

1) денежными средствами;

2) путем передачи Переработчику сырья на сумму, равную стоимости выполненных работ, либо частично денежными средствами, частично сырьем;

3) путем передачи Переработчику готовой продукции на сумму, равную стоимости выполненных работ, либо частично денежными средствами, частично готовой продукцией.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Предъявлять Переработчику требования, связанные с ненадлежащим качеством готовых нефтепродуктов.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. В порядке, предусмотренном настоящим договором, принимать готовые нефтепродукты, а при обнаружении недостатков немедленно уведомить об этом Переработчика.

4.2.2. Оплатить работу Переработчика в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.3. Переработчик вправе:

4.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц.

4.3.2. При уклонении Поставщика от принятия готовых нефтепродуктов продать их в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Поставщика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.

4.4. Переработчик обязан:

4.4.1. Немедленно предупредить Поставщика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленного Поставщиком нефтесырья;

— иных, не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые грозят качеству изготавливаемых нефтепродуктов либо создают невозможность их

5. Приемка готовой продукции

5.1. Передача готовых нефтепродуктов Поставщику оформляется Актом приемки-передачи.

5.2. Качество готовых нефтепродуктов должно соответствовать действующим ГОСТам, техническим условиям и удостоверяться Переработчиком по каждой партии паспортом и (или) копией сертификата (декларации) соответствия, который прилагается к накладной.

5.3. Поставщик осуществляет приемку нефтепродуктов по качеству согласно паспорту качества и (или) копии сертификата (декларации) соответствия путем отбора проб для анализа в лаборатории согласно ГОСТ 2517-85 на соответствие сопроводительным документам.

5.4. В случае несоответствия качества готовых нефтепродуктов сопроводительным документам по результатам анализа, проведенного лабораторией, приемка нефтепродуктов приостанавливается, составляется акт с участием представителей Сторон и решается вопрос о приемке продукции по более низкому качеству.

6. Порядок расторжения договора

6.1. Поставщик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:

6.1.1. Неоднократного нарушения Переработчиком сроков сдачи готовых нефтепродуктов.

6.1.2. Несоблюдения Переработчиком требований к качеству готовых нефтепродуктов.

6.2. Переработчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Поставщиком сроков оплаты готовых нефтепродуктов.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [ число, месяц, год ].

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Учет технологических потерь по договорам процессинга в целях налогообложения прибыли (Шелестова Н.Л.)

Дата размещения статьи: 20.07.2014

Отличительным признаком договора процессинга (договора на переработку давальческого сырья) является то, что переработчик не приобретает сырье у заказчика — собственника исходного сырья, а получает указанное сырье для дальнейшей переработки. То есть предметом договора процессинга является выполнение работ по переработке сырья в ту или иную продукцию. Таким образом, в учете переработчика отражается реализация работ, а не продуктов переработки.
———————————
Processing (англ.) — обработка, переработка.

Поскольку переработчик не реализует изготовленную продукцию, а передает ее заказчику, ее стоимость формирует собственник сырья (в том числе за счет стоимости сырья и стоимости работ по переработке). В связи с этим возникает вопрос: какая из сторон договора процессинга несет технологические потери при переработке сырья — заказчик или переработчик? В каком порядке учитываются технологические потери в целях налогообложения прибыли по процессинговым договорам?

Порядок признания технологических потерь

Отдельный порядок учета статей расходов налогоплательщика по договорам процессинга не предусмотрен, поэтому к нему применяются общие правила гл. 25 НК РФ.
По условиям договора процессинга сырье, передаваемое заказчиком в переработку, является давальческим (то есть находится в собственности заказчика и принято им на учет). Поэтому технологические потери при переработке сырья несет заказчик, а не переработчик. Соответственно, при изготовлении продукции по процессинговым договорам расходы в виде технологических потерь в целях налогообложения прибыли учитываются заказчиком, а не переработчиком.
Чтобы ответить на вопрос, в составе каких расходов учитываются технологические потери по договорам процессинга, обратимся к положениям гл. 25 НК РФ.
Статья 254 НК РФ содержит в себе перечень материальных расходов, в котором законодатель выделил:
— затраты налогоплательщика, связанные с приобретением сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) (пп. 1 п. 1 ст. 254 НК РФ);
— расходы, связанные с потерями от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-производственных запасов (пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ);
— расходы, связанные с технологическими потерями при производстве и (или) транспортировке (пп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ).
При этом гл. 25 НК РФ установлен различный порядок учета указанных расходов в целях налогообложения.
Согласно ст. 318 НК РФ материальные расходы, определяемые в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 254 НК РФ, включаются в состав прямых расходов и относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со ст. 319 НК РФ.
Статья 319 НК РФ предусматривает распределение прямых расходов на остаток незавершенного производства, остатков готовой продукции, отгруженных товаров.
Материальные расходы налогоплательщика, определяемые в соответствии с пп. 2, 3 п. 7 ст. 254 НК РФ, включаются в состав косвенных расходов и в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода. При этом пп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ отнесение технологических потерь к материальным расходам организации в целях исчисления налога на прибыль не связывает с обязательностью получения этих потерь только в результате собственного производства предприятия.

Документальное подтверждение

Для возможности принятия технологических потерь к учету налогоплательщик должен документально подтвердить данные расходы вне зависимости от того, кто являлся переработчиком сырья — он сам или сторонняя организация, так как обязанности, предусмотренные п. 1 ст. 252 НК РФ, распространяются на всех лиц без исключения.
В частности, к такому выводу пришли судьи в Постановлении ФАС ЗСО от 03.06.2009 N Ф04-3218/2009(7668-А46-26), Ф04-3218/2009(8926-А46-26). При этом они указали на ошибочность вывода судей первой инстанции, что у заказчика отсутствовала возможность подтвердить технологические потери по процессинговым договорам, поскольку нормы расходов сырья и вспомогательных материалов утверждаются на предприятии, осуществляющем переработку сырья.

Читать еще:  Где взять договор найма жилого помещения

Экономическое обоснование

Как уже было сказано, для учета расходов налогоплательщика по договорам процессинга применяются общие правила. Это означает, что расходы по процессинговым договорам необходимо не только документально подтвердить, но и экономически обосновать, в противном случае не избежать претензий со стороны налоговиков. Примером тому может служить Постановление ФАС ЗСО от 20.05.2013 N А46-9310/2010 , из которого усматривается следующая ситуация.
———————————
Определением ВАС РФ от 25.11.2013 N ВАС-13330/13 отказано в передаче в Президиум ВАС для пересмотра в порядке надзора данного Постановления.

На основании договора подряда на переработку сырья налогоплательщик (заказчик) включил в расходы, уменьшающие налоговую базу по прибыли, технологические потери нефти при производстве нефтепродуктов в фиксированном размере (10% от переработанной нефти). По мнению инспекции, это привело к необоснованному завышению налоговых расходов на сумму 62 183 088 руб.
В качестве обоснования технологических потерь налогоплательщиком были представлены договор подряда на переработку сырья, отчеты подрядчика, прилагаемые к отчетам подрядчика таблицы с ежедневными показателями производства и отгрузки нефтепродуктов за спорный период, бухгалтерские справки с расчетом себестоимости готовой продукции и другие документы.
Судьи пришли к выводу, что вышеперечисленные документы составлены арифметически верно, однако не обосновывают заявленную в договоре подряда на переработку сырья величину потерь, равную не более 10%. Из документов невозможно установить, какие безвозвратные потери нефти были включены в технологические потери. При этом судьи приняли во внимание выполненный налоговым органом анализ производственных отчетов за спорный период аналогичного переработчика, согласно которым средний процент технологических потерь составил 2,96%, а также показания работника подрядчика, занимавшего в проверяемом периоде должность начальника участка товарно-сырьевого парка, — тот пояснил, что технологические потери не могут составлять более 5%.
Учитывая, что в ежемесячных отчетах подрядчика и расчетах себестоимости продукции, представленных налогоплательщиком, потери учтены в размере не расчетного, а фиксированного показателя в размере 10% от переработанной нефти, при этом не представлено доказательств, обосновывающих величину потерь, равную 10% (расчеты потерь по факту, калькуляции, технологические карты, сметы технологического процесса или другие документы, отражающие потери в зависимости от режимов его переработки), суды согласились с выводами налоговой инспекции о документальной неподтвержденности и экономической необоснованности расходов, заявленных налогоплательщиком в качестве технологических потерь нефти в сумме 62 183 088 руб.

Выводы

Правовым основанием отнесения в состав материальных расходов для целей налогообложения прибыли технологических потерь при переработке сырья является норма пп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ.
К подобным расходам предъявляются общие требования: они должны быть обоснованными (экономически оправданными) и документально подтвержденными (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Их списание в состав материальных расходов не связывается с какими-либо нормативами. Следовательно, для включения сверхнормативных потерь в состав расходов при определении налогооблагаемой прибыли необходимо наличие документального доказательства таких потерь и их обоснованности.
Особенности учета технологических потерь в целях налогообложения прибыли для отдельных отраслей экономики гл. 25 НК РФ не установлены.

Если вы не нашли на данной странице нужной вам информации, попробуйте воспользоваться поиском по сайту:

Вернуться на предыдущую страницу

Договор процессинга (в нефтепереработке) (Кабанов О.М., 2009)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 03.07.2009.

Договор процессинга N ________
(в нефтепереработке)
г. ___________ «___»__________ ____ г.
______________, именуем__ в дальнейшем «Переработчик», в лице ______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Переработчик по поручению Заказчика изготавливает на своем производственном оборудовании из давальческого нефтесырья (нефти, газового конденсата, далее — «нефть») Заказчика нефтепродукты в ассортименте и объеме, определенном в приложении к договору.
1.2. Доставка нефти до Переработчика, услуги по сливу (откачке) нефти, наливу готовых нефтепродуктов в емкости Заказчика осуществляются за счет Заказчика.
1.3. Учет количества сданной Заказчиком и принятой «Переработчиком» нефти производится по показаниям узла учета _______________ (определяется сторонами договора). Документом, подтверждающим объем и дату поставки нефти, является акт приема-сдачи нефти, подписанный представителем Заказчика (транспортной компании) и Переработчика на узле учета с пометкой: «Давальческая нефть».
1.4. Нефть предоставляется Заказчиком Переработчику исключительно для целей выполнения настоящего Договора.
1.5. После переработки готовые нефтепродукты передаются Заказчику по акту приемки-передачи и накладной.
1.6. Переработчик представляет Заказчику отчет об использовании нефти.
1.7. Технологические потери допустимы в пределах, установленных действующим законодательством.
Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику.
1.8. Переработчик хранит готовые нефтепродукты на своем складе после приемки их Заказчиком в течение _____ дней. В случае просрочки получения принятых Заказчиком готовых нефтепродуктов оплата за их хранение составляет _____ (_________) руб., в том числе НДС — _____ (_________) руб.
1.9. Готовые нефтепродукты, не полученные Заказчиком свыше ____ дней, могут быть реализованы Переработчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.
2. КАЧЕСТВО
2.1. Качество и технические характеристики нефтепродуктов должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
Дополнительные требования по качеству: ________________________.
2.2. Качество предоставляемой Заказчиком нефти должно соответствовать требованиям законодательства.
2.3. В течение ____ дней с момента получения Заказчиком уведомления о наличии на складе Переработчика готовых для передачи нефтепродуктов Заказчик вправе произвести осмотр и тестирование нефтепродуктов. По результатам осмотра и тестирования сторонами составляется соответствующий акт.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена переработки определяется следующим образом:
Вариант 1 — на нефтеперерабатывающее предприятие «Давальческая нефть» поступает частично. При этом:
а) коммерческие расходы относятся прямым путем на отгружаемые Переработчиком нефтепродукты как из собственной (покупной), так и из давальческой нефти;
б) при совпадении ассортимента нефтепродуктов, вырабатываемых как из собственной (покупной), так и из давальческой нефти, эксплуатационные расходы (затраты по обработке), приходящиеся на 1 тонну той и другой нефти, должны быть одинаковы;
в) при несовпадении ассортимента нефтепродуктов, вырабатываемых из собственной (покупной) и из давальческой нефти, эксплуатационные расходы (затраты по обработке) по каждой технологической установке должны быть распределены соответственно количеству собственной (покупной) нефти и давальческой нефти;
г) при определении суммарных затрат на переработку давальческой нефти в случае как совпадения, так и несовпадения ассортимента продукции необходимо просуммировать эксплуатационные расходы (затраты по обработке) по всем задействованным в производстве технологическим процессам (установкам).
Вариант 2 — Переработчику давальческая нефть поступает полностью. При этом:
а) коммерческие расходы в целом по предприятию Переработчика распределяются на 1 тонну давальческой нефти пропорционально (равномерно) в течение всего периода (месяц, квартал);
б) нефтепродукты собственного производства (газ, мазут), используемые в качестве топлива в пределах утвержденных норм, не имеют оценки, а их объем (плановый или фактический) учитывается только в материальном балансе в целом по предприятию Переработчика, согласованному с Заказчиком;
в) эксплуатационные расходы (затраты по обработке), приходящиеся на 1 тонну давальческой нефти, определяются, исходя из общих затрат в целом по предприятию Переработчика, т.е. независимо от того ассортимента нефтепродуктов, собственником которых становится Заказчик.
В обоих вариантах прибыль Переработчика составляет ____ процентов от стоимости 1 тонны давальческой нефти (или иной величины).
3.2. Цена остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.
3.3. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от Переработчика.
3.4. Оплата производится в рублях путем перевода указанной в п. 3.2 Договора суммы денежных средств на счет Переработчика.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ НЕФТИ И ГОТОВЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
4.1. Заказчик обязуется передать Переработчику нефть для переработки в течение ______ дней после подписания Договора.
4.2. Переработчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору и передать Заказчику нефтепродукты в срок не позднее ___________ дней с даты подписания настоящего Договора. При этом Переработчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о возможности получения нефтепродуктов и выставить счет Заказчику в срок не позднее ____ дней с даты подписания Договора.
4.3. Заказчик вправе принять готовые нефтепродукты на складе Переработчика, расположенном по адресу: ______________, после получения уведомления и счета от Переработчика согласно п. 4.2 Договора и оплаты причитающихся Переработчику денежных средств.
4.4. Датой передачи результата работ считается дата получения готовых нефтепродуктов на складе Переработчика, которая определяется датой подписания Сторонами акта приема-передачи и накладной.
5. ТАРА
5.1. Тара поставляемой Поставщиком нефти должна обеспечивать ее сохранность и безопасность.
5.2. Тара для поставляемых Исполнителем готовых нефтепродуктов предоставляется Заказчиком и должна обеспечивать их сохранность и безопасность.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Переработчик несет ответственность за нарушение срока выполнения работ и передачи результата Заказчику (п. 4.3 Договора), в размере ____% от стоимости каждой тонны готовых нефтепродуктов (п. 3.1 Договора), за каждый день такой просрочки.
6.2. В случае утраты или повреждения Переработчиком нефти Заказчика Переработчик компенсирует Заказчику стоимость утраченной или поврежденной нефти по учетным (или рыночным) ценам.
6.3. Если Переработчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
6.4. Заказчик с момента получения счета от Переработчика несет ответственность за нарушение сроков, установленных п. 3.3 Договора, в размере ___% от стоимости каждой тонны нефти, за каждый день такой просрочки.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________. Применимым правом является право Российской Федерации.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.4. Текст и условия настоящего Договора являются конфиденциальными.
10.5. Настоящий Договор подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Переработчик: _____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Заказчик: ________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Переработчик: Заказчик:
____________/______________ ______________/_______________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.
«___»___________ ____ г. «___»___________ ____ г.

Читать еще:  В каких случаях можно расторгнуть договор ОСАГО

Договор процессинга это

Добро пожаловать! Примерная форма договора процессинга производство нефтепродуктов из давальческого нефтесырья подготовлено экспертами компании «Гарант». Гарантия качества топлива. Компания Скала осуществляет взаимодействие с лидерами российской нефтяной отрасли, которые выступают гарантом стабильного выполнения условий. Наверняка, должно быть у кого-нибудь.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО — +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область — +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. Категория сделки: крупная сделка. К правоотношениям Сторон по Договору в период с Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.

ДОГОВОР ПРОЦЕССИНГА N ______ (В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ) г. . обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием. Процессинг — это деятельность по обработке информации, используемой при совершении платёжных операций. Такую деятельность осуществляют. Примерная форма договора процессинга (производство нефтепродуктов из давальческого нефтесырья) (подготовлено экспертами компании «Гарант»).

Что такое «процессинг»?

Процессинг убрать нельзя оставить. Куда поставить запятую?

Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. Категория сделки: крупная сделка. К правоотношениям Сторон по Договору в период с Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.

Стоимость процессинга рассчитывается Подрядчиком в течение 7 семи рабочих дней после окончания каждого календарного месяца периода применения условий о порядке ее определения, установленных настоящим Дополнительным соглашением, и согласовывается Заказчиком путем направления письма-уведомления.

При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Во всем, что не урегулировано условиями Дополнительного соглашения, к правоотношениям Сторон применяются условия Договора. Размер сделки в денежном выражении: Сто двадцать семь миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят тысяч девятьсот рублей 00 копеек. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов. Дата совершения сделки заключения договора : 02 февраля года.

Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка не одобрена уполномоченным органом управления эмитента.

процессинг

Отправлено 06 Август — Милана а я и не флудю. В нефтяной компании «Таркосаленефтегаз» Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа подведены итоги работы предприятия за год. За этот период добыто около тысяч тонн нефти и конденсата. Природного газа добыто 11,6 миллиардов метров кубических. В году компания ввела в эксплуатацию 21 газовой и 7 газоконденсатных скважин. В конце года была запущена установка низкотемпературной сепарации газа. Как передает ИА «Север-Пресс», в году запланирована работа по трем действующим промыслам: на нефтяном промысле — продолжить работы на объектах вспомогательного значения, ввести новую котельную, АГРЭС, завершить работы проектирования разработки нефтяной залежи.

Настройка процессинга JustClick

Хорошо заметен рост количества финансовых проектов и стартапов. Еще больше на рынке новых идей и фантазий. Некоторые пытаются решить насущные проблемы с помощью своих проектов, а некоторые — поднять венчурный капитал. И тем и другим будет полезно узнать, что же находится внутри банков. Я расскажу очень простыми словами о ключевых системах, с которыми придется интегрироваться и жить. И несколько случаев из жизни. Вообще, меня немного удивляет, какой аурой технологичности обладают разговоры про АБС и ПЦ, особенно от их вендоров. Фактически, АБС — это большая база данных. База данных, в которой хранятся все вклады, кредиты, счета и другие банковские сущности. На стороне этой базы зачастую реализованы стандартные Windows-формы инструментами СУДБ, которыми пользуются девочки-операционисты.

Процессинг

Учет технологических потерь по договорам процессинга в целях налогообложения прибыли Шелестова Н. Дата размещения статьи: То есть предметом договора процессинга является выполнение работ по переработке сырья в ту или иную продукцию. Таким образом, в учете переработчика отражается реализация работ, а не продуктов переработки. Поскольку переработчик не реализует изготовленную продукцию, а передает ее заказчику, ее стоимость формирует собственник сырья в том числе за счет стоимости сырья и стоимости работ по переработке. В связи с этим возникает вопрос: какая из сторон договора процессинга несет технологические потери при переработке сырья — заказчик или переработчик?

Читать еще:  Договор аутсорсинга что это

Примерная форма договора процессинга (производство нефтепродуктов из давальческого нефтесырья) (подготовлено экспертами компании «Гарант»). Процессинг в сфере нефтепереработки представляет собой схему, когда И это притом, что почти все «процессинговые» НПЗ расположены в регионах . «давальческие договора», работают без процессинга. Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. Договора, и.

Практически все НПЗ России к концу г. В основном все НПЗ ведут производственно-хозяйственную деятельность по договору процессинга оказание услуг по переработке давальческого сырья , поскольку не являются собственниками нефти.

Все, что нужно знать о процессинге, если вы решили перевести бизнес в онлайн

Куда поставить запятую? Предприятие возвращает собственнику сырья готовые нефтепродукты и получает плату за свои услуги. При отсутствии процессинга завод покупает нефть у компании, перерабатывает ее и продает готовые нефтепродукты сам. Почти все НПЗ России — процессинговые, однако в декабре г ряд депутатов Омского областного парламента и местного городского Совета выступили с инициативой по отмене этой схемы в российской нефтепереработке. В марте г Государственная Дума РФ его рассмотрела и… отклонила. Тем не менее, прения о целесообразности отмены процессинговой схемы на российских НПЗ продолжаются. Детально разобраться в дискуссионном вопросе редакции Neftegaz.

АБС и процессинг – что это и как с этим жить?

Между тем это довольно сложная и специфическая область деятельности в мире финансовых потоков. Поэтому сегодня Bilderlings Pay решил рассказать о процессинге более подробно. Итак, процессинг — это деятельность, связанная с обработкой информации, необходимой при осуществлении платежей. Когда-то этот род деятельности возник, как ответ на ширящееся распространение банковских пластиковых карт. То есть, поначалу процессинг воспринимался, лишь как информационное обеспечение карточных операций. Сегодня типичная процессинговая компания не только обслуживает платежи по банковским картам, в том числе — онлайн, но и предлагает целый спектр услуг по осуществлению электронных платежей при помощи в том числе — мобильных приложений. Однако в тематических статьях деление на процессинг пластиковых карт в силу первичности услуги, собственного названия так и не сложилось; обычно говорят, по ассоциации с необходимым оборудование, о POS-терминалах — и процессинг электронных платежей интернет-эквайринг — до сих пор сохранилось.

Срок зачисления средств: мгновенно. Средства, принятые через этот модуль, в случае необходимости можно вернуть клиенту через запрос в клиентскую поддержку сервиса JustClick. Apple Pay — система мобильных платежей и электронный кошелёк от корпорации Apple. Способ отображается при оплате с устройства Mac, iPhone, iPad. Одни из самых востребованных модулей оплаты. Быстро и надежно.

Процессинг Как открыть процессинговый счет, и зачем он нужен Сегодня пользуясь услугами банков, компаний, различных финансовых структур мы активно используем карты, решаем открыть мерчант-счет и легко переводим и контролируем средства с помощью интернет банкинга и мобильного банкинга. Процессинг, как явление Так что же такое процессинг и какова история его возникновения? До того как произошла всеобщая компьютеризация и Интернет стал доступен жителям всего мира — было лишь несколько организаций, которые могли участвовать в платежах карточками. Это были: компании-регуляторы, которые самостоятельно выдавали карты банков и производили оборудование для их считывания; банки, что выдавали кредитки под контролем регуляторов и осуществляли денежные операции, используя информацию и гарантии регуляторов; клиенты банка компании , которые решили открыть Offshore Merchant Account и получали средства на счет с огромной задержкой. Позже, благодаря всемирной паутине и возможности проверять свои счета онлайн, банки стали предоставлять дебетовые карточки, а не только кредитки. Параллельно появились компании, которые создавали собственные электронные валюты.

Предмет договора 1. По настоящему договору Поставщик передает Переработчику нефтесырье нефть, газовый конденсат на переработку для получения нефтепродуктов определенного ассортимента и объема. При передаче нефтесырья перехода права собственности на него не происходит, Поставщик остается собственником переданного нефтесырья и готовых нефтепродуктов. Доставка нефти до Переработчика осуществляется по транспорту нефти [наименование], все взаимоотношения с которым по доставке нефти, а именно: выпуск ресурсной телеграммы, оплата тарифа по транспортировке, выпуск маршрутной телеграммы осуществляет Поставщик. Учет количества сданной Поставщиком и принятой Переработчиком нефти производится по показаниям узла учета транспорта нефти [наименование транспорта нефти]. Документом, подтверждающим объем и дату поставки нефти, является Акт приема-сдачи нефти, подписанный представителем транспорта нефти [вписать нужное] и Переработчика на узле учета с пометкой: «Давальческая нефть».

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Правила заключения договора — Как составить договор ГРАМОТНО?

Договор процессинга это

СИБУР заключил договор процессинга с Пермскими «Минудобрениями». Представители миноритариев, не вошедшие в новый совет директоров, опасаются что, этот договор будет способствовать снижению прибыли на предприятии…

КоммерсантЪ, 24 января 2008

Получив контроль над пермскими «Минудобрениями» в конце прошлого года, СИБУР уже оказался вовлечен в корпоративный конфликт на этом предприятии. Совет директоров «Минудобрений», в который не вошли представители их миноритарного акционера Дмитрия Мазепина, принял решение о работе с новым акционером по давальческой схеме. Миноритарии готовы оспорить заключение договора в судебном порядке.
ОАО «СИБУР-Минеральные удобрения» заключило договор процессинга с пермским ОАО «Минеральные удобрения» по выпуску карбамида на этом предприятии. Как говорится в сообщении «Минудобрений», подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по приему и переработке природного газа, принадлежащего «СИБУР-Минудобрениям», выработать из сырья заказчика карбамид, а также оказать услуги по отгрузке продукции заказчику. Договор действует с 21 января по 30 июня 2008 года, сумма сделки составляет 560 млн руб., что соответствует 23,9% от стоимости активов «Минудобрений».
Пермские «Минудобрения» выпускают два основных вида продукции – жидкий синтетический аммиак и приллированный карбамид. Владельцем контрольного пакета предприятия в прошлом году стало ОАО «СИБУР-Минудобрения», 44,3% акций принадлежит CI-Chemical Invest Ltd. Дмитрия Мазепина. Это единственный пакет акций, который не вошел в недавно созданную предпринимателем ОХК «Уралхим».
Совет директоров ОАО «Минеральные удобрения» одобрил сделку с ОАО «СИБУР-Минеральные удобрения» на заседании 28 декабря 2007 года. Однако, как утверждает представитель CI-Chemical Invest Ltd., представители миноритариев не вошли в совет директоров, одобривший эту сделку. «Сейчас мы оспариваем в суде легитимность этого совета директоров и собрания акционеров, которое его выбрало. Если он будет признан нелегитимным, таковыми будут признаны и все его решения», — говорит собеседник «Ъ». Он опасается, что заключенный с СИБУРом договор будет способствовать снижению прибыли на предприятии, а центром прибыли может стать именно холдинг, выступивший заказчиком. По его словам, вчера CI-Chemical Invest Ltd. по почте запросила предоставления всех документов по этой сделке. «Мы вправе запрашивать любые документы о деятельности предприятия, — говорит представитель миноритариев. – Кроме того, мы уже готовим иск в арбитражный суд к новым акционерам».
В «СИБУР-Минудобрениях» утверждают, что заключенный с пермским комбинатом договор никак не ущемит интересы миноритариев. «Договор заключен только на сверхлимитные объемы газа, которые поставит не »Газпром«, а сам СИБУР, — говорит представитель «СИБУР-Минудобрений» Сергей Королев.—Таким образом, предприятие получит дополнительную прибыль, что будет только на руку миноритариям».
Эксперты считают, что «СИБУР-Минудобрения» могли заключить договор процессинга для того, чтобы минимизировать налогообложение «Минудобрений» и вывести прибыль из компании. «Основная цель подобных договоров – минимизация налогообложения, поскольку прибыль можно распределить между посредническими структурами, — считает директор аналитического департамента юридической фирмы «Вегас-Лекс» Максим Черниговский. – Вопросов к сделке не будет только в том случае, если государство получит те же бюджетные отчисления, что и раньше». Впрочем, по словам господина Черниговского, процессинг предполагает выплату налога на прибыль не только в региональный, но и в федеральный бюджет, а уменьшение доходов регионального бюджета может стать поводом для возбуждения уголовного дела.
По мнению главы аналитического департамента «АнтантаПиоглобал» Георгия Иванина, использование давальческих схем контролирующим акционером, как правило, является недружественным действием по отношению к миноритариям. Впрочем, многие дочерние предприятия СИБУРа работают именно по этой схеме, добавляет аналитик.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector